Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Изменение и расторжение контракта



2019-11-13 150 Обсуждений (0)
Изменение и расторжение контракта 0.00 из 5.00 0 оценок




6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством, и в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ. 6.2. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат ст.34 и 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 6.3. В иных, не урегулированных контрактом условиях, стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и аукционной документации.

Срок исполнения контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный контрактом срок.

 

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было  предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

8.3. Срок выполнения обязательств по контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п.8.1 настоящего контракта, и их последствия.

Особые условия

9.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, далее печатный носитель подписывается обеими сторонами.

 

Обеспечение исполнения контракта

10.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком в форме перечисления денежных средств.

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок действия контракта.

10.3. Обеспечение исполнения контракта составляет руб.___коп, предоставлено Муниципальному Заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего контракта.

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Муниципальный Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения контракта.

10.5. Обеспечение исполнения настоящего контракта, представленное путем внесения денежных средств на указанный Муниципальным Заказчиком счет, будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 30 календарных дней.

 

Гарантия Подрядчика

11.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ, предусмотренных в «Техническом задании», «Локальном сметном расчете № 212 от 11.07.2019 г.», «Ведомости объема работ», являющихся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в полном объеме, а также гарантирует:

11.1.1. В течение 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ качество всех выполненных работ в соответствии с нормами и правилами, указанными в «Техническом задании», «Локальном сметном расчете №212 от 11.07.2019 г.», «Ведомости объема работ».

11.2. Если в процессе гарантийного срока, указанного в п. 11.1.1 настоящего контракта обнаружены дефекты, неточности в результате работы, отступления, которые не соответствуют условиям настоящего контракта, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены своевременно Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.

11.3При выявлении в период гарантийного срока вышеуказанных дефектов, стороны составляют двухсторонний акт, подписанный Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя. Подрядчик направляет своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от Муниципального Заказчика, либо не позднее двух дней со дня получения извещения по средствам факсимильной и (или) электронной связях, если номер такого факс-аппарата, или адрес электронной почты указаны в реквизитах Подрядчика (раздел 12 настоящего контракта).

11.3.1. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, для их подтверждения Муниципальный Заказчик назначает комиссию из представителей Муниципального Заказчика, которая составляет и подписывает соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, а также отказ исполнителя.

11.3.2. При отказе Подрядчика устранить недостатки своими силами по требованию Муниципального Заказчика, Муниципальный Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Возмещение расходов Муниципальному Заказчику осуществляется Подрядчиком. В случае его не согласия возместить затраты Муниципальному Заказчику на устранение дефектов сторонней организацией, Муниципальный Заказчик вправе обратиться в судебные инстанции для урегулирования споров.

11.4. в случае нарушения Подрядчиком срока устранения и исправления дефектов и недостатков, согласованного с Муниципальным Заказчиком, а также в случае неисполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств в соответствии с данным разделом настоящего контракта, Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств со дня составления акта обнаруженных дефектов, либо сроков, указанных в таком акте.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности устранить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты.

 

 



2019-11-13 150 Обсуждений (0)
Изменение и расторжение контракта 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Изменение и расторжение контракта

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (150)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)