ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 135 767 (сто тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек, что составляет 5% от цены, по которой заключается Контракт.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если предложенная участником аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник аукциона, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Подрядчика, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены настоящего Контракта.

18.2. Требования к обеспечению исполнения Контракта:

18.2.1. Требования к обеспечению исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения Контрактов (далее – гарант). Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна обеспечивать надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению работ, по выплате сумм неустоек (пени, штрафов), а также сумм составляющих убытки Заказчика. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией на один месяц.

Кроме того банковская гарантия должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

5) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия не может содержать условий, обязывающих Заказчика предоставлять гаранту нотариально заверенные документы, оригиналы документов.

Банковская гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров между гарантом и Заказчиком в Арбитражном суде Псковской области.

Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по Контракту перестала быть действительной или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями раздела 18 Контракта.

18.2.2. В случае обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств, Подрядчик перечисляет сумму составляющую размер обеспечения исполнения Контракта на счет Заказчика по следующим платежным реквизитам: