ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

11.4. Если «Подрядчик» не соблюдает сроки выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушает условия по качеству выполнения работ в соответствии с документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт по письменному соглашению сторон, предупредив «Подрядчика» за 10 дней.

11.5. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

11.6. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон и действует 31.12.2012года.

12.2. Изменения, дополнения условий контракта, досрочное прекращение его действия или расторжение производится по письменному соглашению Сторон, кроме случаев, оговоренных в настоящем контракте или по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации.

12.3. В случае выполнения «Подрядчиком» неоднократно менее 50% объемов работ, предусмотренных заданием, «Заказчик» может по согласованию сторон отказаться от дальнейшего исполнения контракта, потребовать возмещения убытков.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ:

1. Техническое задание (приложение №1);

2. Сметный расчет (приложение №2).

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

М.П. _________________ М.П. ____________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №_____

от «___» ____________2012

Техническое задание

На ремонт автомобильной дороги по ремонту автомобильной дороги по ул.Катукова (въезд на улицу Катукова со стороны пр.Победы, от ул.Меркулова до ул.Стаханова (четная сторона), от ул.Стаханова до ул.Московская (четная сторона), пересечение ул. Катукова с ул.Кривенкова и отсыпке фрезерованной асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги улиц частного сектора (ул.Патриотическая, пер. от ул.Зорге до ул.Железногорская, ул.Полетаева, обочин автомобильной дорогиЛипецк-Грязи) в городе Липецке.

Основание для проведения работ

Несоответствие дорожного покрытия требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Место проведения работ

ул. Катукова (въезд на улицу Катукова со стороны пр. Победы, от ул. Меркулова до ул. Стаханова (чётная сторона), от ул. Стаханова до ул. Московская (четная сторона), пересечение ул. Катуковас ул. Кривенкова.

Ведомость основных объемов работ

Приложение № 1: Дефектная ведомость №1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 .

Сроки выполнения работ

С момента заключения договора до 28. 09. 2012 г.

Источник финансирования

Областной дорожный фонд

Общие требования.

Во время выполнения работ по ремонту подрядчик обязан руководствоваться настоящим техническим заданием, условиями контракта на выполнение работ и выполнить их в полном объеме.

В ходе выполнения работ подрядчик обязан предоставить исполнительно-техническую документацию согласно приложению № 2 и № 3 к настоящему техническому заданию.