Информационная карта конкурсной документации

2015-11-27

513

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

12 3 4 5 6 7 8 Следующая ⇒

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого конкурса на право заключения государственного контракта

На проведение экологического аудита документации, связанной со строительством Томинского горно-обогатительного комбината

Реестровый номер торгов: № 55-2015-К

Государственный заказчик: Министерство экологии Челябинской области

Город Челябинск, 2015 год

Информационная карта конкурсной документации

Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным

Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – (далее именуется - Федеральный закон № 44-ФЗ)

Наименование пункта	Текст пояснений, информация
1.Способ определения Подрядчика Идентификационный код закупки	Открытый конкурс ОКПД 75.13.11.160 КБК 009 0309 0700400 244 226
2.Предмет контракта, объем работ	Предмет контракта: проведение экологического аудита документации, связанной со строительством Томинского горно-обогатительного комбината. Объем работ: в соответствии с Техническим заданием (приложением № 1 к информационной карте конкурсной документации)
3.Ограничения участия в определении Исполнителя, обоснование причин ограничения	Не установлены
4.Информация о государственном заказчике, контрактной службе, ответственных за заключение контракта	Министерство экологии Челябинской области. Почтовый адрес – 454009 город Челябинск, улица Кирова, дом 114, Министерство экологии Челябинской области. Место нахождения – 454091 город Челябинск, проспект Ленина, дом 57, Министерство экологии Челябинской области. Адрес электронной почты: [email protected], [email protected] Телефон/факс 264-72-91, 265-86-91 Контактное лицо – начальник отдела контрактной службы Министерства экологии Челябинской области Федосеев Алексей Сергеевич, начальник отдела юридической работы Куприкова Яна Анатольевна Контрактная служба заказчика сформирована в соответствии с Положением о контрактной службе Министерства, утвержденным приказом Министра от 30.12.2014 г. №847. Руководитель контрактной службы, первый заместитель Министра экологии Челябинской области – Харина Ирина Александровна, телефон – (351) 264-66-80. Заместитель руководителя контрактной службы, начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды, радиационной и экологической безопасности, Обжорина Надежда Олеговна, телефон – (351) 263-83-06 Начальник отдела контрактной службы Федосеев Алексей Сергеевич, телефон (351)264-72-91 Лицо ответственное за подписание контракта – Министр экологии Челябинской области Гладкова Ирина Александровна
5.Описание объекта закупки и условий контракта	В соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к информационной карте конкурсной документации) и проектом Государственного контракта (приложение №3 к информационной карте конкурсной документации).
6.Место выполнения работ и предоставления отчетных документов	Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Место приемки выполненных работ: по месту нахождения Государственного заказчика: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57, кабинет 211.
7.Сроки выполнения работ и предоставления отчетных документов	Сроки выполнения Работ и сдачи отчетной документации: Срок начала выполнения Работ: на следующий день после заключения государственного контракта, но не ранее (и не позднее) дня, следующего за днем предоставления Государственным заказчиком Исполнителю необходимой для проведения экологического аудита документации, связанной со строительством Томинского горно-обогатительного комбината. Срок окончания выполнения Работ и предоставления отчетных документов: 01 июля 2016 года. При предоставлении Государственным заказчиком Исполнителю необходимой для проведения экологического аудита документации, связанной со строительством Томинского горно-обогатительного комбината позднее 29 февраля 2016 года, срок окончания выполнения Работ продлевается на количество дней, прошедших с 29 февраля 2016 года до дня предоставления указанной документации Государственным заказчиком Исполнителю, при этом срок окончания выполнения Работ не может быть позднее 15 декабря 2016 года (включая предоставление отчетной документации). В случае, если необходимая для проведения экологического аудита документация, связанная со строительством Томинского горно-обогатительного комбината не представлена Государственным заказчиком Исполнителю до 01 июля 2016 года, то Работы не выполняются и государственный контракт прекращает свое действие 01 июля 2016 года. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в рабочие дни (рабочее время) Государственного заказчика. Режим рабочего времени Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 часов по местному времени (в предпраздничный день – до 16.30), в пятницу — с 08.30 до 16:15 (в предпраздничный день – до 15.15). Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45. Сдача-приемка выполненных Работ не осуществляется в нерабочие праздничные дни и в выходные дни, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.Начальная (максимальная) цена контракта	5 500 000,00 рублей.
9.Форма, сроки, порядок оплаты работ	В течение 15 рабочих дней со дня заключения государственного контракта Государственный заказчик выплачивает аванс Исполнителю. При цене контракта, равной начальной (максимальной) цене контракта, аванс составляет 500 000 рублей. При заключении государственного контракта с ценой контракта меньше начальной (максимальной) цены контракта размер аванса, уплачиваемый по государственному контракту, определяется как 500 000 рублей с коэффициентом пересчета, рассчитанным как отношение цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Оплата выполненных Работ производится единовременно с учетом выплаченного аванса в форме безналичного расчета за полностью выполненные Работы в течение 15 рабочих дней после подписания Государственным заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ по государственному контракту в целом.
10.Источник финансирования	Бюджет Челябинской области
11.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	В соответствии с Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (приложением № 2 к информационной карте конкурсной документации)
12.Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком	Рубль Российской Федерации
13.Порядок формирования цены контракта	Цена контракта включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, а также все расходы, в том числе затраты на: - уплату налогов, пошлин и прочих сборов и других обязательных платежей; - расходы на приобретение прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности принадлежащих Исполнителю или третьим лицам; - стоимость исключительных прав на все результаты интеллектуальной деятельности, полученных в результате выполнения Работ; -расходы, которые могут возникнуть в период выполнения Работ, включая транспортные расходы, материалы и другие расходы, связанные с исполнением контракта.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации или государственным контрактом.
14.Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта	Не применяется
15.Срок подачи заявок на участие в конкурсе	Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
16.Место подачи заявок на участие в конкурсе	город Челябинск, проспект Ленина, дом 57, Министерство экологии Челябинской области, кабинет 206. В здании – пропускной режим, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прием заявок осуществляется в рабочие дни (рабочее время) Государственного заказчика. Режим рабочего времени Государственного заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30 часов местного времени (в предпраздничный день – до 16.30), в пятницу — с 08.30 до 16:15 (в предпраздничный день – до 15.15). Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.45 часов местного времени. Заявки не принимаются в нерабочие праздничные дни и в выходные дни, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
17.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе	Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указываются: 1. Фраза: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ». 2. Наименование открытого конкурса. 3. Номер извещения о проведении открытого конкурса, размещенного заказчиком в единой информационной системе. 4. Любая другая информация на усмотрение участника (информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес). Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице не допускаются. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и, в случае если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком почтовым отправлением, либо лично в руки представителю участника. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа не допускается.
18.Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии	Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться участником открытого конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения осуществляется участником открытого конкурса. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 3 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет 165 000,00 рублей. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. Реквизиты для перечисления денежных средств: Получатель ИНН 7453135778 КПП 745301001 Министерство финансов Челябинской области (Министерство экологии Челябинской области л/с 05300900015ВР) Р/с 40302810400004000001в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001 В графе платежного поручения «Назначение платежа» указать: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе №_____________________» (указать номер извещения закупки с сайта http\\zakupki.gov.ru). Требования к банковской гарантии. Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – Постановление № 1005). В силу части 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях; 2) перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается; 3) условие об обязанности банка уплатить заказчику неустойку в размере 0,1% суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента фактического поступления денежных сумм на счет заказчика; 5) информацию о том, что срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца со дня окончания срока подачи заявок; 6) перечень документов, которые заказчик должен представить банку вместе с требованием уплатить денежную сумму по гарантии. Указанный перечень утвержден Постановлением № 1005. 7) условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение 5 рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии. Не допускается включать в банковскую гарантию требование о том, что заказчик должен представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией.
19.Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению	Размер обеспечения исполнения контракта 30%начальной (максимальной) цены контракта и составляет 1 650 000,00 рублей. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в части 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – Постановление №1005). Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Государственного контракта не менее чем на один месяц. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в указанном выше размере и по реквизитам: Получатель: ИНН 7453135778 КПП 745301001 Министерство финансов Челябинской области (Министерство экологии Челябинской области л/с 05300900015ВР) Р/с 40302810400004000001 в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001 В графе платежного поручения «Назначение платежа» указать: «Обеспечение исполнения контракта на участие в открытом конкурсе № ___________________»; (указать номер извещения закупки с сайта www.zakupki.gov.ru) В случае если в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта Исполнителем были перечислены денежные средства, такие средства возвращаются Исполнителю в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня прекращения действия Государственного контракта (окончания срока действия контракта, расторжения контракта). При наличии в указанный срок претензии к исполнению Исполнителем обязательств, гарантийного случая или судебного спора по иску Государственного заказчика к Исполнителю Государственный заказчик вправе вернуть такие средства Исполнителю в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня удовлетворения претензии, выполнения гарантийных обязательств по гарантийному случаю и (или) принятия последнего судебного акта по судебному делу. При этом Государственный заказчик вправе во внесудебном одностороннем порядке, без предъявления претензии, письменно уведомив Исполнителя, удержать сумму неустойки, пени и (или) штрафа, начисленной Исполнителю в соответствии с Государственным контрактом, сумму подлежащих возврату денежных средств (оплаты аванса, оплаты Услуг), сумму причиненных ненадлежащим исполнением (неисполнением) Исполнителем убытков, сумм по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков Услуг и других денежных средств, причитающихся Государственному заказчику. В таком случае сумма денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта, возвращается Исполнителю в указанные сроки за вычетом суммы удержанных денежных средств. Сумма удержанных денежных средств Исполнителю не возвращается. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем, своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Государственному контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Если в заявке на конкурс участником, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации – 2 475 000,00 рублей, либо предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 1 650 000,00 рублей и информации, подтверждающей его добросовестность. К такой информации относятся сведения об определенном количестве и стоимости контрактов, заключенных с участником и исполненных им без применения неустоек (штрафов, пеней) (часть 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ)
20.Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены	В соответствии с проектом Государственного контракта (приложение №3 к информационной карте конкурсной документации). Обеспечение исполнения Государственного контракта обеспечивает исполнение всех обязательств Исполнителя, предусмотренных Государственным контрактом и (или) законодательством, в том числе, исполнение обязательств по уплате неустойки, пени и (или) штрафа, обязательств по возврату уплаченных денежных средств (оплаты аванса, оплаты Работ), возмещению убытков, возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков Работ, а также исполнение гарантийных обязательств
21.Единые требования к участникам закупки	При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Робот, являющихся объектом закупки – не требуется; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 7) участник закупки не является офшорной компанией.
22.Требования к участникам закупки, устанавливаемые Заказчиком в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, сформированном в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ.
23.Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления	Конкурсная документация размещается в единой информационной системе заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Государственный заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. Место предоставления конкурсной документации: город Челябинск, проспект Ленина, дом 57, Министерство экологии Челябинской области, кабинет 206. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления на бумажном носителе или в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя, или в форме электронного документа на электронном носителе заинтересованного лица. Дата и время начала предоставления конкурсной документации: «11» ноября 2015 года 08 часов 30 минут (время местное) Дата и время окончания предоставления конкурсной документации: «01» декабря 2015 года в 10 часов 00 минут (время местное)
24.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация и заявки на участие	Государственный заказчик предоставляет конкурсную документацию на русском языке. Заявка на участие в конкурсе, все документы, входящие в ее состав, составляется на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником, в том случае, если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод
25.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе	город Челябинск, проспект Ленина, дом 57, Министерство экологии Челябинской области, кабинет 218. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие «01» декабря 2015 года в 10 часов 00 минут (время местное)
26.Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе	«07» декабря 2015 года
27.Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 – 30 Федерального закона № 44-ФЗ	Не установлены
28.Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не предусмотрены
29.Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника открытого конкурса	Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки представляется по примерной форме «Предложение в отношении объекта закупки» (в составе приложения № 4 к информационной карте конкурсной документации «Примерная форма заявки на участие в конкурсе»). Предложение должно содержать согласие на выполнение работ в полном соответствии с условиями технического задания (согласно приложению № 1 «Техническое задание»), условиями государственного контракта (согласно приложению № 3 «Проект государственного контракта») и конкурсной документации. Участник вправе указать дополнительную информацию, позволяющую сделать вывод о характеристиках работ, качестве и о соответствии предлагаемой работы требованиям Государственного заказчика
30.Требования к форме заявки на участие в конкурсеи инструкция по ее заполнению	Участник размещения закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы такой заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. При описании условий и предложений участники должны использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
31.Требования к составу заявки на участие в открытом конкурсе	Заявка должна содержать следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, подавшем заявку на участие: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) учредителей(при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) декларациюо соответствии участника конкурса требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: · непроведении ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; · неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; · отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; · отсутствии у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; · отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы

2015-11-27

513

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

12 3 4 5 6 7 8 Следующая ⇒

Обсуждение в статье: Информационная карта конкурсной документации

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓